外墙粉刷施工合同

外墙粉刷施工合同

来源:   2018-08-27 15:56:01

摘要：关于外墙粉刷施工合同？想要知道答案嘛，下面是中国建筑网小编梳理的有关外墙粉刷施工合同相关内容，基本情况如下：乙方必须按照国家有关规范及本合同质量标准要求进行施工且听从甲方现场人员的安排，如违之致使工程质量达不到规范要求的质量标准，甲方员工有权要求乙方返工，且因此引发的损失由乙方承担。由于乙方不按照建设单位，监理单位批示及国家有关规定进行施工的，造成建设单位罚款，费用由乙方自行负责。

关于外墙粉刷施工合同？想要知道答案嘛，下面是中国建筑网小编梳理的有关外墙粉刷施工合同相关内容，基本情况如下：

甲方：XX

乙方：XX

甲乙双主本着公平自愿原则，经平行协商后达成如下协议：

一、因工程需要，甲方将：创业城六区众号楼至双号楼外墙料那11工程承包给乙方。

二、合同期限

开工日期：XX年XX月XX日

竣工日期：XX年XX月XX日

三、乙方将按照甲方要求，按质按量完成全部甲方交给乙方的外墙粉刷工程并达到验收标准。

四、工程单价：本合同单价为综合单价（外墙粉刷）每平方米（双）元。

五、施工内容：创业城六区双号楼至双号楼外墙粉刷工程。

六、双方权利义务；

1、乙方负责工程质量自检。

2、乙方在施工现场必须配备足够的具有施工管理经验的人员

3、乙方必须按照国家有关规范及本合同质量标准要求进行施工且听从甲方现场人员的安排，如违之致使工程质量达不到规范要求的质量标准，甲方员工有权要求乙方返工，且因此引发的损失由乙方承担。由于乙方不按照建设单位，监理单位批示及国家有关规定进行施工的，造成建设单位罚款，费用由乙方自行负责。

4、乙方承包单位已包含机械及人员伤害事故保险金，并应主动为具有危险及特种办理施工人员伤害保险手续。乙方并且独自承担施工期间一切机械事故及人员伤亡责任。

5、由乙方原因造成的停工误工由乙方负责承担损失。

6、由于甲方原因造成的停工待料，甲方须负全责。（须补偿乙方每天每名工人误工费）。

七、计量方式：外墙粉刷工程实际面积计算结算。

八、验收标准：乙方必须达到建设单位和甲方验收标准，和整形标准。

九、违约责任：如单方终止合同付给对方工程，息造价的30％的违约金。

十、价款支付

粉刷工程按质按量验收完工后，甲方一次性付清乙方所有工程款。

十一、完工后甲方预留乙方X黝的维修金，维修金XX。

十二、双方发生争议协商解决，若协商不成，由人民法院管辖。

本协议一式两份、甲乙双方签字后生效、具有同等法律效力。

甲方：XX

XX年XX月XX日

乙方：XX

XX年XX月XX日

更多关于“施工合同”等建筑方面的知识和建筑施工企业资质，可以登入中国建筑网建设通进行查询。